一、民法典如何追加发包方得民事责任
合同有约定的按合同约定方式要求发包人承担民事责任,没有约定的,承包人可以与发包人协商民事责任承担,如果双方协商不成的,可以向人民法院起诉主张民事责任。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。
二、建设工程合同中发包人的义务有哪些
1、按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。
发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。
2、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。
因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。
3、组织工程验收。
隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。
建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。
建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;
未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
4、接受建设工程并且按照约定支付工程价款。
建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。
未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以根据《民法典》规定行使优先权,以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,建设工程合同出现纠纷后,发包人要承担民事责任的,合同有约定的,按约定要求发包人承担民事责任。
如果没有约定的,当事人可以协商、仲裁、诉讼等方式向发包人主张民事责任。
网站地图
更多#建设工程纠纷相关法律知识
1.7w 浏览文章工程总承包价款是否享有优先受偿权
1.8w 浏览文章违法分包可否认定为工伤,违法分包有哪几种情形
2.7w 浏览文章承包商分包后责任怎样划分
3.0w 浏览文章项目存在哪些情形属于违法分包,违法分包如何
处罚2.4w 浏览文章工程总承包的适用范围有哪些
2.3w 浏览文章领导干部承包工程是否违规,工程承包的基本特征
1.3w 浏览文章违法分包合同无效能否解除
2.1w 浏览文章建筑工程可否分拆承包,建筑工程承包一般有哪些
2.2w 浏览文章工程总承包合同一般采用什么方式
1.3w 浏览文章工程总承包合同是什么
2.4w 浏览文章适宜采用工程总承包项目包括什么,工程总承包的优点
2.7w 浏览文章工程分包属于严重违约吗,违法分包如何处罚
1.6w 浏览文章施工总承包合同可以转让吗,工程非法转包的情形
1.4w 浏览文章劳务设备采购分包属于违法分包吗
2.0w 浏览文章违法分包导致
工伤赔偿后承包方可以追偿吗
1.4w 浏览文章如何认定发包人欠付工程款
1.5w 浏览文章转包合同无效管理费应当收取吗,合同的生效要件
1.9w 浏览文章个人违法承包工程应该如何处罚
2.0w 浏览文章政府工程出现违法分包怎样处理
2.1w 浏览文章劳务分包人是否要承担损害赔偿
更多#转包分包纠纷相关
咨询民事诉讼第三人的追加该怎么追加?
403次阅读图文民法典中追加债务人合法吗民法典对追加债务人是否合法追加债务人是否合法没有规定。而在司法实践中,执行过程中,申请执行人或其继承人、权利承受人可以向人民法院申请变更、追加当事人。所以债权人在一定条件下,可以追加、变更被执行人,所以追加债务人是合法的。
2023-12-151110次阅读文章民事诉讼追加被告的法律规定包括什么?
2023.03.0315762次阅读咨询民事诉讼第三人的追加怎样追
302次阅读图文民法典中追加债务人是否合法民法典对追加债务人是否合法追加债务人是否合法没有规定。而在司法实践中,执行过程中,申请执行人或其继承人、权利承受人可以向人民法院申请变更、追加当事人。所以债权人在一定条件下,可以追加、变更被执行人,所以追加债务人是合法的。
2023-12-181429次阅读文章在民事诉讼中追加当事人发生在哪个时间?
2023.03.0630125次阅读咨询民法典中
合同纠纷如何追回投资
319次阅读图文民法典中追加债务人是否合法?民法典对追加债务人是否合法追加债务人是否合法没有规定。而在司法实践中,债权人在一定条件下,可以追加、变更被执行人,所以追加债务人是合法的。债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人,但是有下列情形之一的除外:根据债权性质不得转让;按照当事人约定不得转让;依照法律规定不得转让。
2023-12-181139次阅读文章民事诉讼第三人的追加如何追?
2023.03.0914198次阅读咨询民事诉讼第三人的追加该怎么追
321次阅读加载更多更多
转包分包纠纷最新文章
工程劳务分包哪些
1375次阅读2023.12.29劳务外包能不能转包
1881次阅读2023.12.29建筑工程项目分承包的方式有哪些
1135次阅读2023.12.29中标工程是不是能转包
1175次阅读2023.12.29承包单位是不是能将承包工程中的部分工程发包
1565次阅读2023.12.28遇到转包分包纠纷问题?本站专业律师 处理更可靠
快速咨询
律师权威解答查看更多工程招标了能够转包吗
2023-12-29 09:53:10网友提问主体工程能劳务分包吗
2023-12-29 09:24:24网友提问发包方是否建设单位
2023-12-29 09:39:39网友提问建筑合同转包是否合法
2023-12-29 09:14:26网友提问道路项目中标后可以转包吗?
2023-12-29 09:20:18网友提问只收取管理费的分包合法吗?
2023-12-29 08:58:00网友提问合法转包的情形是哪些最新的规定是哪些
2023-12-29 08:58:43网友提问工程转包给个人合法吗?
2023-12-28 09:49:36网友提问装修工程转包合法吗
2023-12-28 09:26:50网友提问工程转包可收管理费吗?
2023-12-28 09:31:45网友提问